ДОГОВОР №

г. Санкт-Петербург	_________________ 2015 г.

ООО "Балтик-Профиль", именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице генерального директора Теряева Д.П., действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению остекления/отделки балкона по адресу: ______________________________________________________________________________

1.2. Характеристика изделий указана в «Бланке замера».

1.3. Сроки выполнения работ определяются Календарным планом работ, согласованным Сторонами и указанным в «Бланке замера».

1.4..Заказчик ознакомлен со сведениями об изделии и его монтаже, техническими характеристиками изделий и соответствии их требованиям.

1.5. В обязанности Подрядчика не входит:

- вывоз мусора, отделка откосов. Данные работы производятся за отдельное вознаграждение, размер которого согласовывается Сторонами и указывается в «Бланке замера».

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Общая стоимость Договора составляет:___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

2.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость всех услуг, предоставляемых Подрядчиком, в следующем порядке:

-авансовый платеж: ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

-при подписании акта о выполненных работах: ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

2.3. Подрядчик приступает к выполнению заказа в течение трех дней после получения авансового платежа.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику и согласовать с ним эскизы и конфигурацию изделий.

3.1.2. Подрядчик производит работы по замерам на объекте Заказчика.

3.1.3. Подрядчик изготавливает конструкции, согласованные с Заказчиком.

3.1.4. Подрядчик производит доставку, монтаж готовых изделий на объекте Заказчика в сроки, установленные календарным планом работ.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Заказчик обеспечивает представителям Подрядчика, осуществляющим работы по настоящему договору, необходимые условия (электропитание 220 В, освещение места работы, свободный подход к балкону).

3.2.. Обязанность по хранению изделия с момента его доставки на объект лежит на Заказчике.

4.ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И МОНТАЖ РАБОТ

4.1. Доставка каждой партии готовых изделий на объект осуществляется согласно Календарному плану работ, согласованному Сторонами. При этом сроки выполнения работ (в том числе все промежуточные сроки), указанные в Календарном плане работ, исчисляются с момента получения Подрядчиком авансового платежа, указанного в п.2.3. Настоящего договора. В случае, если к моменту наступления срока начала монтажа Заказчиком не будет исполнено обязательство, указанное в п.3.2.1. Настоящего договора, сроки окончания монтажа увеличиваются на срок задержки исполнения Заказчиком указанного обязательства.

4.2 Приемка монтажных работ оформляется актом приемки-сдачи монтажных работ в день окончания монтажа.

4.3.В случае, если в выполненных работах будут выявлены недостатки, представители Заказчика и Подрядчика составляют акт, в котором указываются все обнаруженные недостатки. В этом случае Подрядчик обязан компенсировать стоимость недопоставленных или некачественных изделий либо произвести замену некачественных изделий в согласованный Сторонами срок.

4.4. При отсутствии представителей Заказчика на объекте на момент окончания работ Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней принимает письменные претензии. При отсутствии претензий работы считаются выполненными надлежащим образом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик гарантирует применение высококачественных материалов, соблюдение технологического процесса. Если в течение гарантийного срока службы в изделии будет обнаружен дефект, возникший по вине Подрядчика, Подрядчик в течение согласованного с Заказчиком срока бесплатно устраняет дефект.

5.2. Гарантийный срок 2 года, при условии правильной эксплуатации изделий и материалов.

5.3. Гарантия не распространяется на изделия, обмер, доставка и монтаж которых Подрядчиком не производились, на изделия и работы, которые были повреждены в результате производимых в последствии строительных работ, на изделия, изготовленные и смонтированные с отклонениями от ТУ и ГОСТ по просьбе Заказчика. Гарантия Подрядчика также не распространяется на материалы и комплектующие, предоставленные Заказчиком.

5.4. В случае просрочки оплаты, Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % от неоплаченной части стоимости заказа за каждый день просрочки.

5.4.1. В случае задержки монтажных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от оплаченной части стоимости заказа за каждый день просрочки.

5.5. После монтажа деревянных конструкций или обшивки деревянным материалом в обязанности заказчика входит обеспечить влажность воздуха внутри помещения не более 60% и не допускать контакта с влагой не окрашенного изделия.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.0 Возврат товара осуществляется в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» (№ 2300-1 от 21.07.1997), Правилами продажи товаров по образцам (№918 от 21.07.1997), Правилами продажи отдельных видов товаров (№ 55 от 19.01.1998).

6.1. Стороны прилагают максимальные усилия, чтобы устранить возникающие разногласия исключительно путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны обращаются в Арбитражный Суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как: пожар, стихийное бедствие, чрезвычайное положение, забастовка, массовая эпидемия, резкое изменение политической ситуации в стране, законодательные изменения, препятствующие к исполнению обязательств Сторон по настоящему Договору, Подрядчик обязан в 3-хдневный срок представить акт о выполненных работах и произвести перерасчет на дату ФОРС-МАЖОРных обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору, должна уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме в течение 24-х часов.

7.3. В случае, если температура воздуха и материала, из которого изготовлен проем окна, окажется ниже допустимой для применения монтажных материалов, которые были выбраны Заказчиком, срок выполнения работ увеличивается на срок, в течение которого сохранялась указанная температура плюс 2 (два) дня.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращается надлежащим его исполнением.

8.2. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК

ООО «Балтик-Профиль»

Адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной Речки, д.51/Б

Ф.И.О. ______________________________________

ИНН/КПП 7814391500/781401001

Р./с № 40702810811000000044	Адрес __________________________________________

в ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

К/с 30101810500000000705 Паспорт __________________________________________

БИК 044030705

ОГРН:1079847101289

Генеральный директор _________________________________________

________________________ Теряев Д.П. подпись заказчика